2012年一建法規(guī)輔導(dǎo)：建設(shè)工程工期和支付價(jià)款的規(guī)定
瀏覽
收藏
1Z304014建設(shè)工程工期和支付價(jià)款的規(guī)定$lesson$
一、建設(shè)工程工期
建設(shè)部、國家工商行政管理局《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》規(guī)定，工期指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)(包括法定節(jié)假日)計(jì)算的承包天數(shù)。
開工及開工日期、工程暫停施工、工期順延、竣工日期等，直接決定了工期天數(shù)。
(一)開工及開工日期
開工日期是指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
1、承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書約定的開工日期開工。
2、因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應(yīng)順延工期。
(二)暫停施工
1、暫停施工的程序
工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，工程師應(yīng)當(dāng)以書面形式通知承包人暫停施工，并在發(fā)出暫停施工通知后的48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按照工程師的要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程。
承包人實(shí)施工程師做出的處理意見后，可提出書面復(fù)工要求。工程師應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)工通知后的48小時(shí)內(nèi)給予相應(yīng)的答復(fù)。如果工程師未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到承包人復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，承包人可以自行復(fù)工。
2、暫停施工后的責(zé)任承擔(dān)
(1)因發(fā)包人原因造成停工的，由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償承包人由此造成的損失，相應(yīng)順延工期。
(2)因承包人原因造成停工的，由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。
(三)工期順延★
因以下原因造成工期延誤，經(jīng)下程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行;
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常地進(jìn)行;
(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí);
(6)不可抗力;
(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報(bào)告。工程師在收到報(bào)告后14天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為同意順延工期。
總結(jié)歸納：凡是需要工程師予以確認(rèn)的，必須明示確認(rèn)，默示即推定為同意。
(四)竣工日期
竣工日期是指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對(duì)或相對(duì)的日期。
1、因承包人原因不能按期竣工的責(zé)任承擔(dān)
承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
2、發(fā)包人要求提前竣工的處理
施工中發(fā)包人如需提前竣工，(1)雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。(2)提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價(jià)款等內(nèi)容。
3、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：07、09單選
(1)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;
(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;
(3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
2012年一級(jí)建造師課程報(bào)名>>> 2012年二級(jí)建造師課程報(bào)名>>>
2012年一級(jí)建造師課程免費(fèi)試聽>>> 2012年二級(jí)建造師課程免費(fèi)試聽>>>
更多相關(guān)新聞： 建造師論壇 一級(jí)建造師頻道 二級(jí)建造師頻道 建造師博客
最新資訊
- 2026年一級(jí)建造師考試新教材學(xué)習(xí)攻略2026-03-06
- 2026年一級(jí)建造師水利水電實(shí)務(wù)考點(diǎn)免費(fèi)下載，實(shí)務(wù)高分技巧2026-03-05
- 2026年一建市政考試圖文考點(diǎn)總結(jié)，內(nèi)容濃縮考點(diǎn)2026-03-05
- 2026年一建經(jīng)濟(jì)備考攻略：圖文考點(diǎn)匯總2026-03-05
- 2026年一級(jí)建造師建筑考試科目考點(diǎn)大全免費(fèi)下載，輕松記憶版2026-03-05
- 2026年一建機(jī)電工程管理與實(shí)務(wù)考點(diǎn)精講免費(fèi)下載，分專業(yè)整理2026-03-05
- 2026年一建工程項(xiàng)目管理考點(diǎn)歸納免費(fèi)下載，考前沖刺神器2026-03-05
- 2026年一級(jí)建造師公路專業(yè)考點(diǎn)大全免費(fèi)下載，備考必備資料2026-03-05
- 2026年一級(jí)建造師法規(guī)章節(jié)考點(diǎn)匯總PDF免費(fèi)下載，心考點(diǎn)精編2026-03-05
- 2026年一級(jí)注冊建造師教材怎么學(xué)效率更高？2026-02-24
打卡人數(shù)
